承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成一定工作,并交付工作成果;定作人接受承攬人的工作成果并給付報酬的合同。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面小編給大家帶來正規承攬合同書格式，詳情可以點擊“合同格式”查看更多相關的各類合同參考。
正規承攬合同書格式1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
正規承攬合同書格式2
甲方：
法定代表人： 職務： 聯系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯系方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
正規承攬合同書格式3
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方(全稱)：__________________
定作方(全稱)：__________________
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交(收)貨數量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3.原材料來源及互利方法：______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5.貨款結算時間及方法：________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7.違約責任：__________________________________________________________
8.其他：______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書號碼__
營業執照號碼定作人：_________________
法人委托書號碼：____________________
營業執照號碼承攬人：_________________
法定代表人：_________________
開戶銀行：_________________
帳號：_________________
電話號碼：_________________
電掛：_________________
住址：_________________
定作人：(蓋章)__________________
法定代表人：__________________
開戶銀行：__________________
帳號：__________________
電話號碼：__________________
電掛：__________________
住址：__________________
20__年_月_日
正規承攬合同書格式4
供方：_________
需方：_________
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
正規承攬合同書格式5
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正規承攬合同書格式5篇
